Что бывает если со стороны заказчика по 44-фз происходит просрочка кредитора

"Отказывая в удовлетворении первоначального иска и удовлетворяя встречный иск, суды, руководствуясь положениями статей 4501 , 716, 718, 719, 720, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», разъяснениями, изложенными в пункте 8 информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда», исходили из того, что подрядчиком фактически выполнены работы на сумму 2 032 151 руб. 54 коп., а невыполнение работ в полном объеме обусловлено причинами, не зависящими от исполнителя, в том числе связанными с непредставлением заказчиком документации по планировке территории.

Судами принято во внимание, что невозможность получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объекта, которая не зависит от вины ООО «Проектная Компания «УралДорТехнологии», не является основанием для отказа от оплаты выполненных истцом работ."

Определение ВС РФ №№ 309-ЭС21-28960 от 22.02.2022 по делу № А34-940/2021