Если заказчик долго не отвечает, исполнитель должен отказаться от договора.
В ходе работ подрядчик может выяснить, что материалы, оборудование, техническая документация или переданная в переработку вещь непригодны для работ или некачественны. Подрядчик, по п. 1 ст. 716 ГК РФ, должен предупредить об этом заказчика и приостановить работу до решения заказчика.
При этом Арбитражный суд Волго-Вятского округа в постановлении от 13.01.2022 № Ф01-7596/2021 по делу № А28-4881/2021 отметил, что такая приостановка должна длиться разумное время. Если заказчик не отвечает, от договора нужно отказаться официально. Если этого не сделать, с подрядчика взыщут ответственность за нарушение сроков работ, так как его не признают приостановившим их выполнение.
Суд сообщил, что добросовестный подрядчик по п. 3 ст. 716 ГК РФ должен отказаться от договора, если заказчик в течение продолжительного времени не реагирует на уведомления.
